合同号S(汇编4篇)
合同号S(1)
微信公众平台搭建服务合同
甲方: 乙方:
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
经甲、乙双方友好协商,就甲方所需微信服务达成以下共识。双方申明、双方都已理解并认可了本协议的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,认真地履行本协议。
一、乙方责任
1.乙方负责甲方公众平台的申请、开发。
2.乙方负责对微信公众平台的内容制作和编辑。
3.乙方无偿负责甲方公众平台一年的推广。
4.乙方需保证甲方公众平台搭建符合甲方要求。
平台搭建内容包括:店面展示、环境展示、产品展示、商家电话、商家地址。
5.乙方大学网承诺自签订合同起7个工作日将平台搭建完毕。
二、甲方责任
1.确保其发布内容符合国家有关广告法律要求。
2.及时提供相关文字及图片、相关材料,及时审核乙方为其设计的平台页面和方案,以便乙方按时上载发布。甲方也可提供自行设计页面,但在乙方主页的文字、图案需考虑与平台整体风格的协调。
3.按合同约定及时付费。
三、合约有效时间:自合同签订时间至项目完成截止。
四、合同违约条款:
乙方违约责任:乙方若未按期完成合同内容,每逾期一天,应偿付甲方违约金100元。
甲方违约责任:甲方若未能按期支付费用,每逾期一天,应偿付乙方总费用10%的`违约金。
五、本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:资料版权归属甲方,乙方在平台建设完毕后,根据资料交接清单的内容原样归还甲方,没有甲方的允许,乙方无权对甲方资料做平台建设和推广之外的其他用途。
甲方应按以下方式支付乙方费用:
价格 688(元) 付款方式:合同签订之日起即付费用 688 元。
年 月 日
合同号S(2)
海南省海口市中级人民法院
民事裁定书
上诉人(原审被告):沂水宝平食品有限公司。
法定代表人:王宝平,董事长。
被上诉人(原审原告):海南兆涛科技发展有限公司。
法定代表人:叶海涛,总经理。
委托代理人:罗荣,海南瑞来律师事务所律师。
委托代理人:郑俊,海南瑞来律师事务所律师助理。
上诉人沂水宝平食品有限公司不服海口市秀英区人民法院(2010)秀民二初字第117号民事裁定,向本院提起上诉,请求撤销该民事裁定,驳回被上诉人的起诉。其理由是:本案当事人的合同纠纷一案,青岛市市南区人民法院已依法判决,现正在二审审理中,被上诉人海南兆涛科技发展有限公司就同一合同纠纷在海口市秀英区人民法院提起诉讼,属一案两立,应驳回被上诉人的`起诉。被上诉人未作答辩。
本院经审查认为,本案系被上诉人以上诉人未适当履行《全风干面姜购销合同》给其造成损失,要求上诉人赔偿损失而提起的诉讼,该合同约定的解决纠纷方式是原告方法院裁决,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条“合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”,被上诉人向其住所地海口市龙华区人民法院起诉,该法院受理本案,符合法律规定,之后本院将本案指定由原审法院管辖。对于上诉人提出本案属一案两立的理由,青岛市市南区人民法院审理的是本案诉及的《全风干面姜购销合同》的货款纠纷,对海南兆涛科技发展有限公司因沂水宝平食品有限公司未适当履行合同义务给其造成损失的抗辩未作处理,并告知海南兆涛科技发展有限公司可另案起诉,所以本案不属重复立案。综上,原审法院裁定正确,应予维持。上诉人的上诉理由不成立,应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十八条之规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韩丽萍
代理审判员 吴清川
代理审判员 林秋婷
二O一O年十二月二十一日
书 记 员 吴崇广
合同号S(3)
潍坊市购房合同号
随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编整理的潍坊市购房合同号,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
卖方:___________(以下简称甲方)
身份证号:__________________
联系电话:___________地址:___________
委托代理人:___________
身份证号:___________地址:___________
联系电话:___________
买方:___________(以下简称乙方)
身份证号:__________________
联系电话:___________地址:___________
委托代理人:___________身份证号:___________地址:___________联系电话:___________
经纪机构:___________(以下简称丙方)法定代表人:___________联系电话:___________办公地址:___________备案证号:___________
经纪人:___________执业证号:___________联系电话
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》、《房地产经纪管理办法》等相关规定,经友好协商,本着平等互利的原则,就该存量房屋买卖的有关事项达成一致,订立本合同。
第一条房屋基本概况
房屋所有权人共有情况
房屋坐落权书证号
房屋状况总层数房号建筑结构建筑面积套内建筑面积规划用途其他
第二条房屋现状
买卖双方均清楚该房屋产权及面积现状,并确认该房屋是以现状出售,该房屋产权现状为:___________
1、该房屋已办理房屋所有权证,没有法律、法规规定限制交易的情形,卖方对该房屋享有完整的所有权,能完全支配和处理。
2、房屋共有情况:___________【无】【共同共有,共有人同意出售房屋并放弃优先购买权】【按份共有,甲方占有,共有人同意出售房屋并放弃优先购买权】【其他:___________】。
3、该房地产【不存在】【存在】抵押等他项权利情况。
4、【不带租赁合同】【带租赁合同,承租人放弃优先购买权,乙方同意连同现有
租赁合同一起购入该房地产,甲方须协助乙方与租户签订新的租赁合同】
5、【无户口】【户口未迁出,甲方应在______年______月______日迁出】【其他:___________】
6、需要说明的其他情况:___________
甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况真实,保证上述房地产不存在任何未向乙方说明的其他情况,且没有侵犯第三人权益。否则,承担相应的法律责任。
第三条房屋成交价格
甲、乙双方商定该套房屋的成交价格为¥___________元(大写人民币:_____元整),包括房屋的附属设施、等物品。
第四条房款交付
合同签订后,乙方向甲方支付定金¥___________元(大写人民币:_____元整)。上述定金交由[乙方直接支付给甲方]【】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【】。
当事人各方同意按下列第种方式交存或支付房价款:___________
1、一次性付款:___________
房款交付:___________乙方于______年______月______日前将除定金之外的房款___________元
(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
2、分期付款:___________
乙方将除定金以外的房款共分次付给甲方,时间分别为:___________
第一期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
第二期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
第三期:___________乙方于______年______月______日前,将金额¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
3、抵押贷款:___________
首付款:___________乙方于______年______月______日前将首付款(不含定金)¥___________元(大写人民币:_____元整)交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
剩余房款:___________其余款¥___________元(大写人民币:_____元整)由乙方于______年______月______日前向银行办理贷款,放款时间为银行约定时间交付予甲方。因乙方贷款所产生的相关费用由乙方自行承担。
如乙方支付首期款之余额少于交易价格与银行承诺发放贷款的差额之余额,则首期款金额应相应增加,乙方须于银行出具承诺贷款函(相关证明)后______日内补足并交付于甲方【______】、[存入存量房交易资金专用存款账户]【______】。
4、其他:___________。
第五条交房时间和交接手续
1、甲乙双方同意该房地产交付使用时间为【卖方收齐房款当天】、【______年______月______日】甲乙双方应在交房当天一起到场查验房屋,查验后双方签妥房地产交接确认书,即视为房屋交付使用。
2、甲方应在【该房地产正式交付使用前】、【______年______月______日】,交清该房地产在收接前发生的所有欠款及费用(如水、电、暖、煤气、电话、网络、有线电视、物业费等费用)。甲方保证在交易后乙方无须对上述甲方欠款及应付费用负责。
3、该房地产已交存物业专项维修资金,甲方同意将专项维修资金随房屋所有权同时转让给乙方,乙方按国家、省、市物业专项维修资金的.有关规定使用。
第六条产权转移登记
甲方与乙方约定按以下第种方式办理产权转移登记:___________
1、甲乙双方共同办理。甲乙双方应当于______年______月______日前向房地产登记机构申请办理产权转移登记。
2、丙方协助办理。丙方应当于______年______月______日前到房地产登记机构协助甲乙双方办妥产权转移登记手续。甲乙双方应当在______年______月______日前,向丙方提供房地产登记机构要求甲乙双方提供的证件材料。
3、其他方式:___________。
第七条税费缴交
1、甲乙双方按以下第方式缴付税费:___________(1)按政府规定各付各税(2)甲方承担全部税费(3)乙方承担全部税费(4)其他。
2、签订本合同后,如遇政府及有关部门调整税费,对于调整部分按以下第方式缴付:___________(1)全部由甲方承担(2)全部由乙方承担(3)甲乙双方各自承担(4)其他。
第八条中介服务费的给付
1、丙方依法促成甲乙双方当事人签订本合同后,当事人应当签约当______日向丙方支付中介服务费,其中:___________
(1)甲方应向丙方支付中介服务费___________元整(大写人民币:_____元整)。
(2)乙方应向丙方支付中介服务费___________元整(大写人民币:_____元整)。2、甲乙双方或其中一方当事人逾期支付上述中介服务费的,违约方每______日按未付中介服务费0.5_______%的标准向丙方支付违约金。
3、双方当事人有违约行为导致本合同被解除的,违约方应代守约方向丙方支付中介服务费。守约方已支付的,丙方不予退还,应由违约方直接赔偿守约方。
4、其他约定:___________。
第九条丙方义务和责任
1、丙方有审查买卖当事人委托关系、房地产资料真伪的义务。
2、丙方应根据诚实信用、勤勉尽责等原则为甲乙双方当事人提供经纪服务,按照法律法规规定履行职责。
3、非经甲乙双方当事人书面同意,房地产经纪服务机构不得泄露买卖双方的信息资料等。
3、因丙方过错造成当事人损失的,丙方应当承担赔偿责任。
4、其他:___________。
第十条违约责任
各方当事人不履行合同或者不按约定履行合同的,应当根据有关法律法规承担相应的违约责任。
1、甲方不按本合同约定将该房地产出售给乙方的,应当向乙方支付违约金,违约金为【该房地产成交价的1_______%】【______】,并退回乙方已付的全部费用。
2、乙方不按本合同约定买入该房地产的,定金不予退还,并向甲方支付违约金,违约金为【该房地产成交价的1_______%】【______】。
3、甲方如未按本合同规定的期限交房的,应当每______日按总房款0.05_______%的标准向乙方支付违约金,逾期超过______日仍未交房的,乙方有权解除合同。如果乙方要求继续履行的,合同继续履行,并按本合同约定的房地产交付使用______日期的第二______日起至实际交付之______日止,甲方每______日按总房款0.05_______%的标准向乙方支付违约金。
4、乙方未能按照本合同约定支付房款的,应当每______日按未付房款0.05_______%的标准向甲方支付违约金,逾期超过______日仍未支付的,甲方有权解除合同。甲方要求解除合同的,应自其要求解除合同通知书到达乙方之______日起10______日内,将乙方已支付的房款退还给乙方。
5、如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的,甲乙双方当事人同意按下列第种方式处理:___________
(1)违约方支付违约金,合同继续履行。(2)解除合同,终止交易,各方当事人互不追究违约责任。(3)其他:___________。第十一条争议的解决方式
本合同在履行期间,任何一方要求变更合同条款的,应征得其它各方的同意后,在约定的时限内,签订补充协议,注明变更事项,擅自变更造成的经济损失,由责任方承担。在本合同履行期间,因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等效力。
本合同签订后,若因法律、法规、相关政策变动和不可抗力导致本合同需要延迟履行或者解除的,合同各方当事人无须承担违约责任。合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的,可向仲裁委员会仲裁,或直接向人民法院起诉。
本合同经各方签字后即生效,未尽事宜,可由当事人约定后签订补充协议。本合同一式份甲方份,乙方份,丙份,房地产交易登记部门份。
甲方(卖方)(签章):___________乙方(买方):___________
委托代理人(签章):___________委托代理人(签章):___________
丙方(房地产经纪机构)(签章):___________
委托代理人(签章):___________
签订______日期:年______月______日
附件:___________房屋附属设施、设备清单
一、房屋附属设施设备
1、水:___________
2、电:___________
3、燃气:___________
4、供暖:___________
5、空调:___________
6、电视馈线:___________
7、电话:___________
8、互联网:___________
9、其他:___________
二、房屋家具、电器、用品情况
三、房屋配套物品
1、【房屋钥匙】【单元门钥匙(或磁卡)】【信箱钥匙】【水门钥匙】【电门钥匙】【暖门钥匙】【燃气门钥匙】【】
2、【《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》】、【《家装装修施工合同》及装修材料的发票】
3、【水ic卡】【电ic卡】【气ic卡】
4、【有线电视交费凭证】【电话交费凭证】【adsl(上网)交费凭证】5、。
四、装修装饰情况:___________。
五、关于该房屋附属设施设备、装饰装修等有关费用的具体:___________。
存量房交易定金收到条
今收到购房人所购买的定金
(小写。________________________)
收到人:___________
收到日期:______年______月______日
存量房交易房款收到条
今收到购房人所购买的房款(小写。)
收到人:___________
收到日期:______年______月______日
合同号S(4)
购房合同号
【合同导语】为大家提供购房合同号,如果你有这方面的写作需求,相信本文内容能为你起到参考作用。现今社会公众的法律意识不断增强,很多场合都离不了合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗以下是小编为大家整理的范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 。
出卖人:___________身份证号码:___________
买受人:___________身份证号码:___________
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于郑州市___________区_______________________________________的房屋以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后,甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》
六、违约责任
1、甲方应当于20_____年_____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的按下述第_________种方式解决。
1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向__________区人民法院起诉。
八、其他约定
___________________________________________________________________________
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
甲方:_______________
乙方:_______________
见证人:_______________
__________年_____月_____日