经济承包合同(集合12篇)
经济承包合同(1)
甲方:
乙方(土建班组):
经甲、乙双方协商决定,甲方将 工程施工工资部分承包给乙方。为保质、保量按期完成施工任务及明确双方职责及义务现达成如下经济协议:
一、施工地点:
二、开工时间: 年 月 日
三、交工时间: 年 月 日
四、承包形式:
甲方将 工程所有施工图中土建部分工程(包括材料装卸、脚手架搭设及拆除)以单包工方式承包给乙方。
五、承包金额:
以建筑面积计算,甲方以每平方米 元; 的价格承包给乙方。
六、甲方职责:
1、甲方为乙方提供该项目所需的材料及必备的施工工具,所有安全设施。
2、甲方在给乙方提供好安全设施齐全的情况下,因乙方自己在施工当中不注意安全,所出现安全事故,甲方将不承担任何法律责任。并一切损失及责任由乙方全权承担与甲方无关。乙方无权追究甲方责任。
3、甲方不得明示或暗示乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任。
4、甲方及时提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工现场人数给乙方支付生活费。
5、甲方提供一切安全防护用具。(安全帽、安全带)
6、施工中所产生的一切建筑垃圾全部由乙方扫地出门,直至交工为止。
七、乙方职责:
1、乙方在施工过程中必须服从甲方的管理,如不服从管理所造成的一切后果及经济损失都由乙方承担。甲方有权责令整改,直至清退出场。
2、乙方负责各分部分项工程所需材料的核算,并向甲方提供材料供应计划,甲方根据计划保证材料定期供应,同时保证材料质量。
3、乙方在材料供应到位的情况下,要采取新技术、合理利用材料、减少浪费。
4、乙方在整体施工过程中,必须保证工程质量,达到合格标准及验评标准。达不到以上标准,甲方将乙方处以工程总造价1%的罚款。
5、乙方在保证工程质量的同时,必须保证工期,工程进度必须按照甲方制定的进度计划执行,如工期延误壹天,甲方将对乙方处以1000元罚款。
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方措施不力发生的事故造成的经济损失由乙方承担全部费用。
7、乙方在施工当中应按规范操作,在施工中如出现安全事故,现场管理人员有权责令停工或清理出场,由此带来的一切损失及责任由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任。
8、在施工现场打架、斗殴,如发生一次给予每人罚款1000元,直至移交司法机关。
9、为切实搞好安全生产的管理工作,消除事故隐患,甲方对乙方提出如下安全目标:
(1).死亡事故率为零;
(2).重大机械设备事故为零;
(3).重大火灾事故为零;
(4).重大交通事故为零;
(5).重大的刑事、治安案件发生率为零;
(6).人身负伤事故小于3‰;
(7).现场文明施工达到自治区文明工地标准。
(8).乙方在施工过程中要认真贯彻执行各项安全生产制度,认真落实安全目标。
10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罢工及提出无理要求,则甲方有权给予处罚,直至清退出场。并且以前所干活不予结帐。
八、付款方式:
九、其它
1、甲、乙方双方在履行本合同时,接受劳动保障监察部门的监督检查,如因本合同发生争议,双方均有权申请调解或仲栽,对仲载载决不服的,可向人民法院起诉。
2、本合同末尽事宜,由双方协商约定。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字后生效。
甲方(签名或盖章): 乙方 (签名) :
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
经济承包合同(2)
发包方(甲方):
承接方(乙方):
甲方代表:
为了明确双方责权,确保施工工程按时、保质、保量完成,现达成以下项目经济责任合同,以供双方共同遵守:
一、 发包项目:双方议定在乙方保质保量、服从甲方管理、能够承担相关责任的条件下。甲方可长期将施工项目发包给乙方,乙方所承接的所有项目均需遵守以下协议。
二、 承包方式:所有施工工程实行全奖全赔全额经济承包责任制方式。由乙方组成项目施工班组(报甲方备案)。乙方必须全面履行甲方与业主签定的工程施工合同所有条款,并承担由此产生的法律责任。如因擅自更改施工材料或偷工减料所造成的一切后果由乙方自负。
三、 甲方责任:
(1) 协助乙方办理有关本合同项目的施工手续。
(2) 根据需要及时对乙方工程质量、安全、卫生、进度、财务等工程进行监督、检查。
(3) 甲方如发现乙方有严重违法行为或有损害甲方利益行为时,甲方有权终止合同,一切责任由乙方承担,并向甲方支付由此造成的一切损失。
四、 乙方责任:
(1) 严格遵守国家法律、法规和甲方制定的有关规章制度,严禁违章操作,如因违章操作所造成的一切触电、摔伤、砸伤等伤亡事故均由乙方自行承担一切经济与法律责任。
(2) 工程发生的所有罚款,地方性收费、材料、工资所发生的债权债务均由乙方承担。
(3) 工程开工前应提交一切施工进度表及技术资料,完成后提交所有验收、客户评议资料。
(4) 整个施工过程做到文明生产、安全施工,妥善处理上下左右邻居关系,因此所产生的一切后果乙方负全责。
(5) 工程完工后,乙方须保证一年质量保修期。
(6) 因乙方施工所造成的漏水、漏电、短路;木作、油漆及其他施工项目的质量事故,均由乙方承担经济赔偿、返修等责任。
五、 结算方式:
(1)工程提取管理费标准:15~22%,甲方提取的管理费标准按实际签订的施工项目利润高低来确定,确定后签订在项目预算书上,经双方签字生效。
(2)每项工程装修定额材料、货物等由甲方统一定点采购供给。甲方可按进度发放工程款给乙方,具体发放时间按项目进度与项目合同时间为准。
(3)质保金留取:每项工程施工完后,由乙方签写质量保证书给客户,并留写乙方的电话号码。甲方留取工程合同费用的5%为质保金,一年保修期后付给乙方。
六、 乙方在施工过程中严格维护甲方形象,及时上报客户提出的相关信息, 遇事做到随叫随到。
七、 其它约定事项:
甲方: 乙方:
签订日期:年月日
经济承包合同(3)
为了更好地全面推行项目法施工和项目经理负责制,并结合本公司的实际情况和经营机制。经福建省筑工程有限公司(以下简称甲方)研究决定,将市花园小区8号楼工程项目(结构质式:八层框架;建筑面积:11025m2;工程造价:7250803元;工程地点:市五一路中段128号)的施工任务,委任林南山同志为项目经理(以下简称乙方)。
根据甲方与市久发房产开发公司(建设单位)于年月日签定的《施工承包合同》,经乙方充分学习领会合同条件和条款后,在乙方完全接受承担履行该合同一切经济和法律责任的前提下,本公司采用包工包料、独立核算、自负盈亏方式由乙方承包施工。为明确职责,确保工程质量和安全生产、文明施工,经双方共同协商后,特签定如下协议:
一、甲方责任:
1、协助配合乙方工作内容:⑴办理工程施工许可证及当地行政主管部门规定的有关手续;⑵参与工程施工图纸自、会审;⑶参与工程施工各阶段的质量验收;⑷协同处理有关工程技术上难题;⑸负责提供新工艺、新材料、新技术的信息,以降低工程成本;⑹指导或协助办理工程竣工验收和备案工作。
2、对乙方工程质量和安全生产进行定期、不定期的检查与监督,提出质量问题安全隐患整改意见和措施。
3、监督和受理乙方履行《施工承包合同》和内部《经济承包合同》的有关条款。
4、积极配合乙方办理工程拨款手续,及时办理支付乙方工程款。负责收集整理乙方送来的各科目数据,并建立幢号专用帐本。
5、及时传达上级有关部门和公司的各类文件精神和相关工程信息。
二、乙方责任:
1、积极配合甲方和上级部门的检查工作,严格执行甲方和上级部门的法令、法规和制度。
2、按设计图纸及有关施工文件和国家强制性标准进行施工,工程质量必须符合现行国家施工质量验收规范的规定,即按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—20xx)进行验收合格,否则,单位(子单位)工程质量验收时不能一次性顺利通过的,且需要补强和加固处理的,其一切经济损失均由乙方承担,且甲方将另外处罚乙方工程价款的2%。
3、乙方必须严格执行《建筑工程施工安全检查标准》JGJ59—99和公司安全管理制度等,否则,被上级机关和主管部门检查达不到安全标准而被通报的,甲方将处罚乙方工程价款的2%,另外,发生了工伤死亡事故而造成的经济损失,除了意外伤害保险赔付后的剩余部分由乙方承担80%,甲方承担20%。
4、工期应按甲方与建设单位签定的《施工承包合同》中的要求施工完成。日历天工期为310天,如果是乙方的责任导致工期拖延,而被建设单位依据合同条款罚款的,其损失一律由乙方承担。
5、认真完整的向甲方提供所完成的工程量及造价情况,定于每月25日前报送给甲方备案。
6、工程通过竣工验收15日内应提交一套完整的施工内业资料(含竣工图)给甲方存档,否则,工程尾款不予拨付。
7、按上级规定及时认真做好现场职工、外来工(流动人口)的计生工作、防止传染病工作和现场治安保卫工作(外来人口尚应到公安机关办理暂住证)。
三、财务管理:
1、乙方所使用的工程款,应及时、准确报送支付费用开支发票或单据、工资表给甲方财务科人员建账,以便于工程成本核算和有关部门查账。
2、乙方应按甲方与建设单位签定的《施工承包合同》所约定的时间向建设单位办理工程款拨付,甲方按到位工程款的90%支付给乙方去分配工程所需的材料费、机械费、人工费等,其余待竣工验收结算后,待财务结清账目决算清楚后一次性付清给乙方。
3、甲方按本工程竣工结算后总造价的5 %向乙方收取企业管理费,并代扣上缴税务部门规定的各种税款(营业税、所得税、个人调节税、税中税等)。
4、乙方应另外承担办理竣工许可证的一切费用及当地主管部门规定应缴纳的各项费用(省市建委的管理费、定额测定费、意外伤害保险费、散装水泥费、合同鉴证或公证费、印花税及政策性增加或调整费用)。除上述乙方应缴纳的各项费用外,其它工程款全部下达给乙方用于承包施工,由乙方经营管理自负盈亏。
5、乙方指派王小明同志与公司财务部门办理有关工程款项来往手续,要求按支票限定作用日期及时缴交支票进账汇单及材料发票,否则,甲方有权不给予办理。
四、其它事项和补充内容:
1、乙方应承担本工程甲方与建设单位签定的《施工承包合同》中的一切违约损失和法律责任。
2、乙方若把工程暗中私下转包给其他个人或单位,甲方有权终止本合同,乙方尚要承担由此造成的一切经济损失和违约责任,并按工程总造价的5%给予处罚。
3、若乙方未按本合同所定的责任履行义务,经甲方书面警告后仍不履行者,甲方有权终止合同,乙方承担由此造成的一切经济损失和责任,并按工程总造价的5%给予处罚。
4、补充条款:
⑴、工程所必须用到的一切表格,乙方应向甲方购买,甲方按市场价给予优惠10%。
⑵、乙方在工程上测量放线需要精密经纬仪等仪器时,甲方可无偿借给乙方使用,但是,损坏应照价赔偿。
⑶、乙方在工程施工中如遇到高、新、特、难的技术问题时,甲方有义务派出工程师协助攻关科学难题。
5、本《经济承包合同》一式4份,甲方收执3份,乙方收执1份。经甲、乙双方签字和盖章后生效,至本工程竣工验收备案后,乙方提供完整套内业资料(含竣工图)后,工程尾款全部结清后失效。
甲方:福建省建筑工程有限公司乙方:工程项目部
法定代表人(签章):项目经理:
公章:签章:
签定日期: 年 月 日
经济承包合同(4)
发包方(以下简称甲方): 公司
承包方(以下简称乙方): 项目部
为加强工程项目经营管理,确保实现《工程施工承包合同》约定的工期、质量等目标,促进安全生产、文明施工,激励管理创优、技术创新,降低能耗和各项成本,提高项目经济效益,提升企业社会形象,经甲乙双方协商,由乙方对 工程的质量、安全、工期、效益等方面的经营管理承包负责,为明确双方权利义务,签订本合同。
一、承包形式
(一)乙方承包管理的范围和内容
乙方按年 月 日签订的《 工程施工承包合同》约定的范围和内容,对工程履行经营管理职责,工程质量、安全、工期等各项指标均应达到《工程施工承包合同》约定的标准。如《工程施工承包合同》在建设过程中甲方与建设单位有变更或补充的,以变更或补充后的内容为准。
(二)核算方式
本工程项目经济上实行独立核算。在甲乙双方未结算之前,工程资产属于甲方所有,乙方不得侵占、挪用。工程竣工结算后,工程总造价扣除下列费用后,盈余归乙方所有,亏损由乙方向甲方承担赔偿责任:
1、工程建造实际成本,包括材料款、人工工资等实际用于工程建设的支出;
2、上交的税金及有关规费等;
3、甲方管理费,按工程总造价的%计算;
4、质量奖励基金,按工程总造价的%计算;
5、安全奖励基金,按工程总造价的%计算;
6、工会经费,按工程总造价的%计算;
7、劳保统筹、会计专项基金、职工教育经费等按甲方规定执行;
二、甲方的权利与义务
1、甲方对乙方的经营管理活动,负有指导、帮助、监督、检查等职责,对工程质量、安全生产、工程进度、资金使用等进行监督、检查或审计。
2、项目部主要管理人员由甲方组建任命,甲方有权视情进行调整。
3、对乙方与有关班组的经济责任制承包合同进行签证。
4、办理与建设单位的经济结算。
5、协助乙方处理重大问题,向乙方提供必要的服务条件,如提供机械设备、周转材料,进行技术指导、教育培训等。
6、及时、足额向乙方拨付项目部建设资金。
7、对项目部在质量、安全、工期等方面创优、创新给予奖励。
三、乙方的权利与义务
1、认真执行法律、法规、国家有关政策和甲方各项规章制度,自觉接受甲方的监督、检查、审计或考核。
2、按工程建设要求配备相关人员并报甲方备案,落实项目部内各班组的经济责任制。
3、严格履行承包合同,造成经营亏损由乙方承担经济责任。
4、严格遵守财务纪律,工程建设资金必须专款专用,不得挪作他用;妥善管理工程建设物资,不得侵占。
5、按工程质监部门的要求,准确、完整、及时完成工程建设各项技术资料。
6、按甲方要求,及时、如实上报各类统计、财务报表。
7、及时、足额支付员工工资,妥善处理各项劳务事务。
8、乙方有权享受公司关于质量、安全、工期等奖励政策。
9、乙方有权享受公司的工资福利、技术指导、教育培训及法律、法规规定的权利。
四、违约责任及相关奖罚措施
(一)工程质量方面
本工程质量应达到《工程施工承包合同》约定的质量标准。
如达不到该质量标准,造成的`违约责任、经济损失由乙方承担。
如发生重大质量事故,按甲方相关规定对乙方进行处罚,事故处理所需全部费用由乙方承担。
如工程在质量管理中创新创优,按甲方相关规定进行奖励。
(二)安全生产方面
本工程安全生产、标化管理应达到 。
若未达到该目标,造成的违约责任、经济损失由乙方承担。
乙方应加强管理,排除各类事故隐患,安全生产、工作事故率应控制在2‰以下,歇工率应控制在3‰以下。如发生安全生产事故,按甲方相关规定对乙方进行处罚,事故处理所需全部费用由乙方承担。
如工程在安全生产、标化管理上创新创优,按甲方相关规定进行奖励。
(三)工期方面
工程工期如达不到《工程施工承包合同》要求的,造成的违约责任由乙方承担。
(四)其他方面
1、乙方如不及时、按实上报各类统计、财务报表的,按甲方相关规定处理。
2、乙方如挪用工程建设资金或侵占工程建设物资,一经发现,甲方除追回全部款项或物资外,对乙方处以挪
用款项总额或侵占物资金额%的罚款。情节严重的,甲方有权终止本合同,并报请司法机关追究乙方的刑事责任。
3、甲方提供给乙方使用的机械设备、钢管、扣件等,乙方应妥善使用、保管,归还时完好率达不到规定要求或遗失、毁坏的,乙方应按实赔偿,折旧费、摊销费按甲方规定由乙方承担。
五、其它约定
(一)乙方经营管理混乱,严重损害甲方利益的,或乙方因各种原因无能力履行本合同的,甲方有权终止合同,更换承包人,因此造成的损失,由乙方承担赔偿责任。乙方并应积极配合甲方办理好项目的各项移交手续,先退场后结算,确保工程建设正常进行。
(二)本合同履行中的未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
(三)本合同附件属合同的有效组成部分。
(四)因本合同发生争议,由双方协商解决;协商不成的,向甲方注册地人民法院提起诉讼。
六、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,至工程保修期满、帐目清结后失效。 为乙方履约保证人,在本合同上签字后对乙方履行本合同承担履约保证责任。
七、本合同一式份,甲方份,乙方份,乙方履约保证人份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
乙方履约保证人:
年月日
经济承包合同(5)
甲方:荆门市建筑工程总公司
乙方:荆门市建筑工程总公司湖北省保康至宜昌高速公路BYXYFJ—2标段项目部
工程名称: 湖北省保康至宜昌高速公路BYXYFJ—2标段
工程结构:框架结构 ;建筑面积: ㎡;工程地址: 。
为了完善经济承包责任制,加强安全工作力度,使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓安全,把生产、安全两者摆在同等的位子上,切实地负责各自安全工作的职责,真正使安全管理成为经济效益生产重要组成部分,公司本着对国家、集体、个人高度负责,特与项目部签订如下安全管理与奖罚责任状。
一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行,本工程争创省文明施工现场,保证达标。
二、本项目确保无人身死亡事故;无重大设备安全事故;无重大火灾爆炸事故;重伤事故发生率控制在0。08%以内;轻伤事故不大于1。5%。如发生重大事故,一切费用由工程项目部全部承担。并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。
三、安全防护用品材料
1、安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌,各种机械安全保护由项目部承担一切费用,工程处保证资金。
2、各种机械、脚手材料由公司统一调配,由各项目部租用,各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。
四、经济奖罚办法及依据
公司按栋号建筑每平方面积提取壹元保证金,作为公司安全奖励资金。
五、认真执行安全技术操作规程及公司所制定各项安全生产规章制度,服从管理对违返制度者一切按工程处制度《安全管理细则》执行。
本合同一式叁份,甲、乙双方负责人财务各壹份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
年 月 日
经济承包合同(6)
发包方(以下简称甲方): 公司
承包方(以下简称乙方): 项目部
为加强工程项目经营管理,确保实现《工程施工承包合同》约定的工期、质量等目标,促进安全生产、文明施工,激励管理创优、技术创新,降低能耗和各项成本,提高项目经济效益,提升企业社会形象,经甲乙双方协商,由乙方对 工程的质量、安全、工期、效益等方面的经营管理承包负责,为明确双方权利义务,签订本合同。
一、承包形式
(一)乙方承包管理的范围和内容
乙方按年 月 日签订的《 工程施工承包合同》约定的范围和内容,对工程履行经营管理职责,工程质量、安全、工期等各项指标均应达到《工程施工承包合同》约定的标准。如《工程施工承包合同》在建设过程中甲方与建设单位有变更或补充的.,以变更或补充后的内容为准。
(二)核算方式
本工程项目经济上实行独立核算。在甲乙双方未结算之前,工程资产属于甲方所有,乙方不得侵占、挪用。工程竣工结算后,工程总造价扣除下列费用后,盈余归乙方所有,亏损由乙方向甲方承担赔偿责任:
1、工程建造实际成本,包括材料款、人工工资等实际用于工程建设的支出;
2、上交的税金及有关规费等;
3、甲方管理费,按工程总造价的%计算;
4、质量奖励基金,按工程总造价的%计算;
5、安全奖励基金,按工程总造价的%计算;
6、工会经费,按工程总造价的%计算;
7、劳保统筹、会计专项基金、职工教育经费等按甲方规定执行;
二、甲方的权利与义务
1、甲方对乙方的经营管理活动,负有指导、帮助、监督、检查等职责,对工程质量、安全生产、工程进度、资金使用等进行监督、检查或审计。
2、项目部主要管理人员由甲方组建任命,甲方有权视情进行调整。
3、对乙方与有关班组的经济责任制承包合同进行签证。
4、办理与建设单位的经济结算。
5、协助乙方处理重大问题,向乙方提供必要的服务条件,如提供机械设备、周转材料,进行技术指导、教育培训等。
6、及时、足额向乙方拨付项目部建设资金。
7、对项目部在质量、安全、工期等方面创优、创新给予奖励。
三、乙方的权利与义务
1、认真执行法律、法规、国家有关政策和甲方各项规章制度,自觉接受甲方的监督、检查、审计或考核。
2、按工程建设要求配备相关人员并报甲方备案,落实项目部内各班组的经济责任制。
3、严格履行承包合同,造成经营亏损由乙方承担经济责任。
4、严格遵守财务纪律,工程建设资金必须专款专用,不得挪作他用;妥善管理工程建设物资,不得侵占。
5、按工程质监部门的要求,准确、完整、及时完成工程建设各项技术资料。
6、按甲方要求,及时、如实上报各类统计、财务报表。
7、及时、足额支付员工工资,妥善处理各项劳务事务。
8、乙方有权享受公司关于质量、安全、工期等奖励政策。
9、乙方有权享受公司的工资福利、技术指导、教育培训及法律、法规规定的权利。
四、违约责任及相关奖罚措施
(一)工程质量方面
本工程质量应达到《工程施工承包合同》约定的质量标准。
如达不到该质量标准,造成的违约责任、经济损失由乙方承担。
如发生重大质量事故,按甲方相关规定对乙方进行处罚,事故处理所需全部费用由乙方承担。
如工程在质量管理中创新创优,按甲方相关规定进行奖励。
(二)安全生产方面
本工程安全生产、标化管理应达到 。
若未达到该目标,造成的违约责任、经济损失由乙方承担。
乙方应加强管理,排除各类事故隐患,安全生产、工作事故率应控制在2‰以下,歇工率应控制在3‰以下。如发生安全生产事故,按甲方相关规定对乙方进行处罚,事故处理所需全部费用由乙方承担。
如工程在安全生产、标化管理上创新创优,按甲方相关规定进行奖励。
(三)工期方面
工程工期如达不到《工程施工承包合同》要求的,造成的违约责任由乙方承担。
(四)其他方面
1、乙方如不及时、按实上报各类统计、财务报表的,按甲方相关规定处理。
2、乙方如挪用工程建设资金或侵占工程建设物资,一经发现,甲方除追回全部款项或物资外,对乙方处以挪
用款项总额或侵占物资金额%的罚款。情节严重的,甲方有权终止本合同,并报请司法机关追究乙方的刑事责任。
3、甲方提供给乙方使用的机械设备、钢管、扣件等,乙方应妥善使用、保管,归还时完好率达不到规定要求或遗失、毁坏的,乙方应按实赔偿,折旧费、摊销费按甲方规定由乙方承担。
五、其它约定
(一)乙方经营管理混乱,严重损害甲方利益的,或乙方因各种原因无能力履行本合同的,甲方有权终止合同,更换承包人,因此造成的损失,由乙方承担赔偿责任。乙方并应积极配合甲方办理好项目的各项移交手续,先退场后结算,确保工程建设正常进行。
(二)本合同履行中的未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
(三)本合同附件属合同的有效组成部分。
(四)因本合同发生争议,由双方协商解决;协商不成的,向甲方注册地人民法院提起诉讼。
六、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,至工程保修期满、帐目清结后失效。 为乙方履约保证人,在本合同上签字后对乙方履行本合同承担履约保证责任。
七、本合同一式份,甲方份,乙方份,乙方履约保证人份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
乙方履约保证人:
年月日
经济承包合同(7)
甲方:
乙方:
为加强内部管理,提高项目施工的经济效益,充分调动施工组织人员的积极性,明确责、权、利关系,经双方协商,特制定本合同,双方必须严格遵守:
一、承包形式:
风险抵押,栋号核算,包死基数,确保上交,竣工兑现,超利分成,欠收抵补。
二、承包指标:
1、成本降低 %,按实际结算的地市直接费计算。
2、上交综合费用为工程造价的 %,随工程形象进度从建设单位每次拨款中直接扣除 %
3、工程质量:按规定开展TQC活动及坚持三检制。工程一次验收为 。杜绝不合格分项。
4、安全:年负伤频率不超过10‰,杜绝因公死亡、重伤、火灾和重大机械设备事故,杜绝爆炸、食物中毒等事故。
5、工期: 年 月 日竣工,如有变更签证可以顺延。
6、现场管理达标,按省局颁发的考核标准,本工程全过程必须达到 分,在省市安全生产大检查中达到 。
三、双方的权利和义务:
甲方的权利和义务:
1、指导、监督、检查乙方对国家、公司的各项方针、政策、法律、法规及有关规定的贯彻执行情况。
2、依据国家法律、法规、公司和的有关规定及本承包合同,甲方有权对乙方生产经营活动进行定期或不定期的检查、审计、监督,及时纠正乙方违反国家政策及承包合同的行为。
3、甲方对乙方直接领导和统一指挥。乙方的施工管理人员由甲方认可考核合格后录用。财务由甲方统一管理,甲方对乙方现场内的财产、人员有综合平衡、统一调度的权力。
4、公司有关科室对乙方有业务管理考核权,乙方必须接受相关的工作指导和业务检查,执行公司有关考核奖罚规定,工程所发生的非生产费用由其工地承担,乙方不得拒绝,乙方的工资、奖金分配必须报甲方审批。
5、工地非生产用资金(办公费、招待费及其他费用等)按公司有关规定报销,工程资金的支付要严格执行子公司资金管理办法。
6、公司有义务帮助乙方解决生产经营中的困难,完善各项管理,提高经济效益,协调内部关系,为乙方承包经营创造良好的内外环境。
7、甲方保证除上交以外的工程款专款专用。
8、没有本工程项目经理或经项目经理书面委托代理人签字的成本费用,甲方不能列入其工程成本,若经乙方查账查出,按实际金额10倍赔款。
乙方的权利和义务:
1、对所施工和工程有经营决策和生产指挥权,对进入现场的人、财、物、料有统一的调配使用权,根据工程结构类型、工期、质量要求,自己选择录用合格的劳动队伍。但人工费价格必须要执行公司统一价,《劳务合同》按规定办理签证。
2、有地方材料采购权,公司只负责参与制定三大价格、介绍合格的杆板架木、机械设备租赁客户并共同确定价格,三大材、租赁物资的计量及性能和租赁费计算等完全由项目部自己去处理。
3、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规,保证公司下达的各项承包指标完成。
4、按甲方管理要求,接受甲方的检查、监督,准确及时报送有关计划、报表,不虚报、瞒报、弄虚作假。不准与甲方无理狡辩,并要处理好同建设单位及其他外部关系。
5、严格财经纪律,加强核算、结算、建设单位签证管理,及时清理偿还债权债务。不准私自购置固定资产、低值工具、家具等。
6、乙方有随时到公司财务科查账的权利(仅限本工程),在工程竣工结算完毕或接到财务通知10日内,乙方必须到财务科查账(仅限本工程),并写出书面查账报告,否则,不予兑现。
7、乙方应积极催要工程款,并在保证公司各种上缴费用的基础上,按计划分配资金。其中,材料按计划分配最低要占到人工费的80%:租赁费最低要达到人工费的60%,特殊客户,应按公司的要求分配(公司有权在工程款中直接扣),以保证公司的社会信誉及各方面关系的妥善处理;对工程所发生的债权、债务必须负责到底、不得推卸责任。
8、工地之间的料具往来,双方责任人必须当时协商作价,及时转账,不能互相推卸责任,若乙方不积极在当月办理转账,甲方按供方提供的价格直接转账。
9、未经甲方同意,乙方不准擅自在工程之间转移成本,否则,按转移成本金额2倍罚款,直接在兑现时扣除。
10、乙方应广开思路,积极在外揽工程(无论大小),但不得私自对外承包,必须及时报甲方,由甲方统一安排,所得利润按总公司及甲方有关规定分配(包括所施工的单位工程预算以外的零活及高档装修等)。
四、奖罚
工程竣工完毕,经甲方考核上缴及各项承包指标全部完成者,其超利部分(工程净得利润),根据实际情况,甲乙双方税后按2:8分成;完不成上缴者,按所欠额的100%罚款,坚决杜绝成本亏损,罚款直接在风险金及工资中抵扣,不足抵扣的,乙方自己想办法补齐,直到补齐为止。如果上交指标完成,而其他管理指标未完成者,按规定扣罚,没有明确额的,每少完成一项,扣减应得奖金10%本工程最终质量创优目标为 。达到市优按建筑面积奖1元/㎡;达到市优质样板或省优,按建筑面积奖2元/㎡。反之,若达不到创优目标,按相应奖励的同等金额罚款,直接在兑奖中扣除(奖罚全部最高单项,不累加)。乙方要严格按ISO9002标准进行施工,确保工程质量,若在施工中出现施工质量问题或因质量问题被甲方、监理或质监站反映到公司,每发生一次罚项目经理20_元;对达不到建设单位合同质量等级的项目,按工程总造价的3%罚款;对施工中出现的重大质量问题或交工时工程不合格者,以项目经理为主的项目部相关责任人给予除名,并依法追究刑事责任。
工程进度必须按建设单位的总承包合同工期及公司规定的阶段工期进行施工,每有一个阶段工期达不到要求,视工程大小,给予5000-10000元罚款;对于没有甲方签证又不能按总承包合同竣工者,公司有权单方面解除项目经理承包资格。
施工过程中,乙方在保证工期、质量的基础上,要协调好甲方、监理的关系,不能被甲方或监理屡次反映到公司,若因管理不善,造成工期、质量或其他方面原因被甲方二到三次找公司,也不采取措施的项目经理,每发生一次,视情节罚款5000-10000元。
在施工过程中,各种安全防护必须跟上进度,因安全防护不到位造成的安全事故,对项目经理、安全员将进行重罚,直至追究刑事责任。对因在规定负伤频率内的安全事故发生的允许列入工程成本的费用控制在1000-5000元以内,若超出,超出部分在兑现中扣,并按超出额的50%罚款。坚决杜绝重伤、死亡事故。若出现重伤或死亡事故,乙方除承担所有责任及经济损失外,发生死亡一人罚乙方2万元,每增加一人加罚2万元;发生重伤一人罚乙方1万元,每增加一人罚1万元。
工程所得各种奖金,甲、乙双方均按实得奖金3:7分成,建设单位及公司的各种罚款由乙方承担。
对成本亏损、出现较大责任事故或乙方徇私舞弊者,除给予经济处罚外,还将给以严惩,直至追究法律责任。上级单位因该工程原因对甲方的所有惩罚均由该工程项目经理一人承担。
五、其他事项
1、乙方缴风险金 元,在合同签字10天之内交予公司财务部门。
2、按规定提取职工福利费,福利费开支由公司统一管理。
3、合同履行中,因经营不善,造成较大及连续两个月亏损或出现重大质量、安全事故者,甲方有权随时解除合同,撤换乙方负责人及现场相关人员,并给予相应处罚。
4、本工程施工中,现场文明创优目标为 。
若达到市优,兑现时上交综合费系数降个百分点,达到省优,上缴综合费系数降个百分点,以上奖罚均在兑现时根据合同目标而定,奖罚全部按最高单项,不累加。
5、凡竣工兑现的工程,经考核若完不成上交,其差额部分不准以其他盈利的工程超额部分直接冲减,只准许在盈利的工程按兑现程序兑现完毕后以所得奖金冲减。
6、一个项目经理同时兑现几个工程时,兑现完毕后,若各工程盈亏相抵后,总体完不成上交,盈利的工程不准兑现,公司将直接用其抵减亏损部分。
7、如果再出现亏损(含上交)工程,项目经理除自己补齐亏损额后,公司将按亏损额的30%对项目经理罚款。
8、兑现考核时,若承包合同中规定的质量目标有待上级部门核验,则达标与否的奖金差额,暂按达标计算,但不能兑现,只能挂账。若到期申报后经上级有关部门评定通过,则直接兑现,未申报或申报没有评定上,则直接扣除(经公司相关部门核定的甲方造成的不能申报的特殊原因除外)。
9、本合同未尽事宜,执行公司《工程项目承包管理办法》、《内部管理规定》及公司的有关规定。
六、本合同自签订之日起生效,工程竣工结算款清(保修金除外)兑现后失效。公司与项目部在施工过程中签订的安全、质量、进度等协议在工程竣工时与本合同一起兑现。
七、本合同一经签订,人格之重,双方必须严格履行,不能存在侥幸心理,一旦有出现亏损等违反合同行为的,乙方不能讲客观原因,甲方违反合同行为决不讲情面,一律严惩。对完全履行合同,确实能实现利润的,甲方一定遵守诺言,按实兑现。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
合同签订日期: 年 月 日
经济承包合同(8)
发包方(甲方):
承接方(乙方):
甲方代表:
为了明确双方责权,确保施工工程按时、保质、保量完成,现达成以下项目经济责任合同,以供双方共同遵守:
一、 发包项目:双方议定在乙方保质保量、服从甲方管理、能够承担相关责任的条件下。甲方可长期将施工项目发包给乙方,乙方所承接的所有项目均需遵守以下协议。
二、 承包方式:所有施工工程实行全奖全赔全额经济承包责任制方式。由乙方组成项目施工班组(报甲方备案)。乙方必须全面履行甲方与业主签定的工程施工合同所有条款,并承担由此产生的法律责任。如因擅自更改施工材料或偷工减料所造成的一切后果由乙方自负。
三、 甲方责任:
(1) 协助乙方办理有关本合同项目的施工手续。
(2) 根据需要及时对乙方工程质量、安全、卫生、进度、财务等工程进行监督、检查。
(3) 甲方如发现乙方有严重违法行为或有损害甲方利益行为时,甲方有权终止合同,一切责任由乙方承担,并向甲方支付由此造成的一切损失。
四、 乙方责任:
(1) 严格遵守国家法律、法规和甲方制定的有关规章制度,严禁违章操作,如因违章操作所造成的一切触电、摔伤、砸伤等伤亡事故均由乙方自行承担一切经济与法律责任。
(2) 工程发生的所有罚款,地方性收费、材料、工资所发生的债权债务均由乙方承担。
(3) 工程开工前应提交一切施工进度表及技术资料,完成后提交所有验收、客户评议资料。
(4) 整个施工过程做到文明生产、安全施工,妥善处理上下左右邻居关系,因此所产生的一切后果乙方负全责。
(5) 工程完工后,乙方须保证一年质量保修期。
(6) 因乙方施工所造成的漏水、漏电、短路;木作、油漆及其他施工项目的质量事故,均由乙方承担经济赔偿、返修等责任。
五、 结算方式:
(1)工程提取管理费标准:15~22%,甲方提取的管理费标准按实际签订的施工项目利润高低来确定,确定后签订在项目预算书上,经双方签字生效。
(2)每项工程装修定额材料、货物等由甲方统一定点采购供给。甲方可按进度发放工程款给乙方,具体发放时间按项目进度与项目合同时间为准。
(3)质保金留取:每项工程施工完后,由乙方签写质量保证书给客户,并留写乙方的电话号码。甲方留取工程合同费用的5%为质保金,一年保修期后付给乙方。
六、 乙方在施工过程中严格维护甲方形象,及时上报客户提出的相关信息, 遇事做到随叫随到。
七、 其它约定事项:
甲方: 乙方:
签订日期:年月日
经济承包合同(9)
甲方:
乙方(土建班组):
经甲、乙双方协商决定,甲方将 工程施工工资部分承包给乙方。为保质、保量按期完成施工任务及明确双方职责及义务现达成如下经济协议:
一、施工地点:
二、开工时间: 年 月 日
三、交工时间: 年 月 日
四、承包形式:
甲方将 工程所有施工图中土建部分工程(包括材料装卸、脚手架搭设及拆除)以单包工方式承包给乙方。
五、承包金额:
以建筑面积计算,甲方以每平方米 元; 的价格承包给乙方。
六、甲方职责:
1、甲方为乙方提供该项目所需的材料及必备的施工工具,所有安全设施。
2、甲方在给乙方提供好安全设施齐全的情况下,因乙方自己在施工当中不注意安全,所出现安全事故,甲方将不承担任何法律责任。并一切损失及责任由乙方全权承担与甲方无关。乙方无权追究甲方责任。
3、甲方不得明示或暗示乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任。
4、甲方及时提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工现场人数给乙方支付生活费。
5、甲方提供一切安全防护用具。(安全帽、安全带)
6、施工中所产生的一切建筑垃圾全部由乙方扫地出门,直至交工为止。
七、乙方职责:
1、乙方在施工过程中必须服从甲方的管理,如不服从管理所造成的一切后果及经济损失都由乙方承担。甲方有权责令整改,直至清退出场。
2、乙方负责各分部分项工程所需材料的核算,并向甲方提供材料供应计划,甲方根据计划保证材料定期供应,同时保证材料质量。
3、乙方在材料供应到位的情况下,要采取新技术、合理利用材料、减少浪费。
4、乙方在整体施工过程中,必须保证工程质量,达到合格标准及验评标准。达不到以上标准,甲方将乙方处以工程总造价1%的罚款。
5、乙方在保证工程质量的同时,必须保证工期,工程进度必须按照甲方制定的进度计划执行,如工期延误壹天,甲方将对乙方处以1000元罚款。
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方措施不力发生的事故造成的经济损失由乙方承担全部费用。
7、乙方在施工当中应按规范操作,在施工中如出现安全事故,现场管理人员有权责令停工或清理出场,由此带来的一切损失及责任由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任。
8、在施工现场打架、斗殴,如发生一次给予每人罚款1000元,直至移交司法机关。
9、为切实搞好安全生产的管理工作,消除事故隐患,甲方对乙方提出如下安全目标:
(1).死亡事故率为零;
(2).重大机械设备事故为零;
(3).重大火灾事故为零;
(4).重大交通事故为零;
(5).重大的刑事、治安案件发生率为零;
(6).人身负伤事故小于3‰;
(7).现场文明施工达到自治区文明工地标准。
(8).乙方在施工过程中要认真贯彻执行各项安全生产制度,认真落实安全目标。
10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罢工及提出无理要求,则甲方有权给予处罚,直至清退出场。并且以前所干活不予结帐。
八、付款方式:
九、其它
1、甲、乙方双方在履行本合同时,接受劳动保障监察部门的监督检查,如因本合同发生争议,双方均有权申请调解或仲栽,对仲载载决不服的,可向人民法院起诉。
2、本合同末尽事宜,由双方协商约定。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字后生效。
甲方(签名或盖章): 乙方 (签名) :
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
经济承包合同(10)
甲方:
乙方:
为进一步明确项目部和公司的责、权、利关系,强化项目管理,促进并提高公司的经济效益和社会效益。根据《企业管理办法》、《建筑公司项目经济承包条例》、《建筑工程施工承包合同》,甲方(_建筑安装工程有限公司)与乙方(_项目部)就建筑工程经济承包有关事宜达成以下协议,双方遵照执行。
1、工程全称:_住宅楼
2、工程地址:__市_路。
3、工程内容:从现有主体三层施工到交工。
4、工程造价:。
5、工程施工合同工期:20_年x月x日开,20_年x月x日竣工。
质量目标
本工程质量等级合格,(无重大质量事故)。
出现重大质量事故执行《建筑公司项目经济承包条例》第十一章第四十六条。
未详之处执行《建筑公司项目经济承包条例》第六章.第十一章、
安全目标
安全事故频率不大于2‰。无“重伤事故”及以上等级的安全事故。
其它目标
文明施工:按《企业管理办法》及《文明施工管理标准》要求管理,文明施工。
材料台帐:按《企业管理办法》要求分类记账,帐物相符。记账方式准确。
综合治理
无计划外生育;无治安案件发生;外用工全部造册登记,不留死角,办理暂住证;提高环保意识,无违反环保行为的发生。
6、 风险押金的计算与返还
根据《建筑公司项目经济承包条例》第五章第十八章;第十九条规定,该项目部选择以现金抵押的形式缴纳抵押金。
抵押金额:
抵押金的退还执行《建筑公司项目经济承包条例》第六章第二十三条;第二十四条;第二十七条;第二十八条
本工程定岗定员,共七名。
其中:项目经理一名;
项目技术负责一名;
材料员一名。
本工程承包工期内管理人员额定工资总额为12500元。
7、 甲方权力和义务
甲方按乙方材料计划,及时将所需材料及材料质量保证资料供应到现场。
甲方保证进场材料的质量,价格必须提前由项目经理确认后,由公司供应部负责进场。
大中型材料必须与项目部共同签订合同,其它辅助材料及急用材料需要得到认可后方可提货进场。供应的材料如不及时,可电话协商由项目自购,供应部出证明手续由财务处报销。
凡商贸公司及项目内部一切枸成经济支出的,需要纳入成本的均应由项目经理签字认可,否则决算时不得进入成本。
机械设备及周转材料的使用以项目部与租赁站签订的租赁合同为结算依据。公司租赁站依据《设备租赁管理办法》对设备进行管理。
项目所需机械设备周转材料等均对租赁站,而不直接对外。租赁站负责项目的按需供应。
8、 乙方的权力和义务
乙方应及时按进度要求和《企业管理办法》的《采购管理程序》填报《材料采购计划单》。
乙方对进场材料必须检查,对不合格材料有权退货。
乙方对本工程项目的成本、质量、安全、工期、文明施工、材料台账、综合治理等目标的实行全面负责,并严格按《企业管理办法》管理项目,接受监督。
乙方有权确定劳务队报公司备案,劳务费依据公司的宏观指导价自行确定。劳务合同报公司经营部审核备案。
项目施工用车由乙方自行确定,价格根据公司宏观指导价。
项目管理人员由项目经理决定任免及工资分配。
9、 考核与兑现
竣工后,甲方依据《企业管理办法》之《项目经济承包责任实施条例》及《项目经济承包合同书》对乙方进行财务清算,并按《项目经济承包实行条例》规定予以兑现。
对于在公司内部核算为盈利且质量、工期、安全达标的项目,在与建设单位的结算价尚未形成,甲方暂以内部结算价来计算盈亏额,并在竣工后三个月内预先兑付70%盈余,其余部分在决算造价形成后补兑。
工程竣工后扣保修金,合格工程为%,优良工程为%,待保修期满一年返还项目。
10、除外责任
当出现非乙方原因承包责任未能达标的,造成经济损失的,有确凿证据证明,经甲方确认后,可视为除外责任,或给予经济补尝。
11、 充说明(以下为甲乙双方协议条款)
钢材由公司统一定价,商贸公司统一定货.
在同等质量情况下,乙方有权依据自己单据和信息要求商贸公司采购价格低的材料,要求租赁租金低的机具并按公司规定办理手续。
劳务合同经公司认定备案后,公司按规定支付劳务费.
因材料供应造成的误工,由总工签字认可后工期顺延。 质量以质量监督站验收为最终检验目标.
承包利润的10%提交公司.
12、 本承包书未详之处均执行《项目经济责任承包制实行条例》及《企业管理办法》中相关规定。
13、 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
14、 本合同自签字之日起生效,工程竣工结束兑现后自动终止。
15、 附《安全生产责任书》。
甲方: 乙方: _项目部
负责人: 承包人:
签订日期: 年 月 日
经济承包合同(11)
原告:董恩忠。
被告:宁河县董庄乡靳庄村委会。
第三人:彭季利。
1984年4月15日,第三人彭季利及案外人武德云与被告靳庄村委会签订了承包养鱼池合同,期限为15年。2人共同经营一年后,将养鱼池一分为二各自经营。1992年3月16日,第三人彭季利将自己承包经营的鱼池,未经被告靳庄村委会同意,转让给原告董恩忠,并订立 了协议。协议规定:转让期限从1992年3月16日至1998年12月底,转让费6000元;鱼池现有设备完全由董恩忠所有。协议签订后,鱼池转由原告董恩忠经营,原告即给付了第三人彭季利转让费3000元。
1992年8月18日,因国家征用土地搞开发区建设,原告经营的鱼池包括在开发区内。原告董恩忠与被告靳庄村委会达成解除鱼池承包合同、补偿经济损失的协议。履行时,原告按协议第三条之规定领取了基建投资3830元,果树250元,设备投资款3188元,合计726 8元。协议第四条规定被告靳庄村委会向董恩忠提供补偿23183市斤稻谷或按粮食局议价标准(0.42元/斤)折成现金9736.86元。但在发放此款时,由于被告工作人员的失误,将此款发给了原合同承包人彭季利,致使原告董恩忠没有得到应有的补偿。而后,原告曾向天津市宁河县人民法院法律服务中心请求解决。
在该中心的主持调解下,董恩忠与彭季利于1993年3月18日达成协议,由彭季利将此款返还给董恩忠。但协议到期后,彭季利拒不履行,协议中第三人靳庄村委会亦因彭季利不履行协议,而推辞其在解除承包合同协议中对董恩忠的给付义务 .
董恩忠无奈,于1993年7月21日向宁河县人民法院起诉称,彭季利将鱼池转让于我经营是被告同意的,我已向彭季利给付转让费5000元。现因国家征用土地,我与被告达成了解除承包合同、补偿经济损失的协议,但被告将部分补偿款给彭季利,要求被告靳庄村委会立即给付 其经济补偿款9736.86元。 被告靳庄村委会辩称:原告与第三人转让承包鱼池合同未经村委会同意,村委会不予承认。解除合同补偿费应给付原合同承包人彭季利,而不应给付董恩忠。 第三人彭季利辩称:解除承包合同时与原告有口头协议:“原来谁的土方、设备,补偿费归谁。经济补偿对半分。”此外,董恩忠只给付了转让费3000元,还差3000元,另还用了我一部分饲料未给钱,所以领走了经济补偿款9736.86元。
「审判」
宁河县人民法院经审理认为:第三人彭季利与原告董恩忠所签订的协议,虽有转包字样,但协议内容属转让性质。第三人将鱼池转让给原告,虽未经被告靳庄村委会同意,但原告已实际经营,而且被告也与原告签订了解除承包鱼池合同协议,对第三人与原告的.转让行为应视为被告默认 ,所以转让协议有效。因国家征用土地,被告与原告签订了解除承包鱼池合同、补偿经济损失的协议,符合法律规定,为有效协议。被告未履行协议义务,将应给付原告的补偿款误给了第三人,应承担责任。第三人将鱼池转让原告,失去了享有原合同规定的权利和义务,而又领取解除合同 的经济补偿,属不当得利,应予返还。原告主张已给付第三人5000元转让费,证据不足,本院难以支持,尚欠第三人3000元转让费应予给付。第三人主张原告使用其部分饲料未给付货款,属另一法律关系,本案不宜合并审理。据此,根据《中华人民共和国民法通则》第九十二条、 第一百零八条及有关法律规定,于1993年10月2日作出判决: 一、第三人彭季利返还原告董恩忠经济补偿费9736.86元。 二、原告董恩忠给付第三人彭季利转让费3000元。以上两项折抵后,第三人彭季利给付原告董恩忠6736.86元,于判决生效后十日内付清。 三、被告靳庄村委会对本案给付之债负连带清偿责任。
「评析」
本案主要涉及以下几个问题: 一、彭季利与董恩忠之间是转让还是转包承包合同?这是本案的核心所在。转让,是承包人自找对象,由第三人代替自己向发包人履行承包合同的行为。转让后原承包合同的内容无改变,但是变更了承包人,终结了原承包人与发包人的权利义务关系,确立了受让人与发包人的权利义务 关系。转包,是承包人把自己承包项目的部分或全部,以一定的条件发包给第三人,由第三人按照转包合同的规定向转发包人承担一
经济承包合同(12)
经济承包合同样本
现今很多公民的维权意识在不断增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的经济承包合同样本,希望能够帮助到大家。
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量,缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,做到责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称:____________________
2、工程内容:面积____________层数______
3、承包范围:________________
4、合同造价:________________
5、施工地点:_____________________
第二条施工工期
开工日期:_____________竣工日期:______________
工期每拖延一天罚乙方合同价的'____%______工期每提前一天奖乙方合同价的___‰
第三条工程质量
1、工程质量等级__________________
2、工程达到优良,甲方除按上级规定奖励外,加奖乙方负责人____元。
3、工程达不到质量等级要求,罚乙方负责人_____元。
4、出现重大质量事故造成的政治经济损失,按有关规定处理。
5、出现基本合格等级以下工程按有关规定处理,并加罚2万元。
第四条施工安全
1、杜绝重大伤亡事故。
2、轻伤负伤频率控制在___%以下。
3、施工期间发生一起死亡事故,除按上级规定的处罚外,处罚施工队长______元,工地安全员_______元。
4、发生一起重伤,除按上级规定的处罚外,处罚施工队长______元,工地安全员_______元。
5、轻伤负伤频率每超一个千分点罚施工队长________元。
6、发生伤亡事故的经济损失由________________。
7、施工期间未发生安全事故奖施工队长______元。
8、施工生产中,因违反安全规程忽视安全防护工作发生重伤以上责任事故,除对事故责任人给予经济处罚外,给予行政处分,免除施工队长职务。
第五条社会治安
1、贯彻落实上级法规制度,以人为本、做好防范。
2、安全制度不健全,无专职保卫人员,罚乙方______元,每出现一起治安案件罚乙方_______元,每发生一起刑事案件罚乙方_________元。
3、施工期内不出现重大治安和刑事案件奖励乙方_______元。
4、未按规定配备专兼职保卫人员和值班人员罚300元。
第六条成本控制
1、工程成本范围:按照总公司[1998]9号文件《单项工程管理及成本核算办法》所规定的范围执行。
2、工程材料节余,甲乙双方按______比例分成,超支使用按有关规定处理。
3、人工费含量控制在上级规定系数内,栋号管理人员每月发放工资额的__%,待工程决算后,有节余给予补发,并加发扣留额的_____%,亏损不予补发。
4、其他事宜:执行公司单项工程核算与管理实施细则。
第七条上缴综合管理费及分配
1、乙方上缴甲方综合管理费率为_____%(以工程决算审定值为准)。
2、工程优良奖的分配比例为________。
3、工程审结后的节余甲乙双方按_______________比例分配。
4、工程亏损甲乙双方按___________比例承担。
第八条双方权利和义务
(一)发包方
1、应按承包合同规定,监督管理好,履行本合同,做好指导、协调、服务工作。
2、对承包方因管理不善,发生重大经济损失或不胜任者,可解除承包合同,更换乙方负责人。
3、按合同规定兑现奖罚条款。
4、工程节余分配乙方负责人分配25%,剩余部分集体统一分配。
(二)承包方
1、认真贯彻落实上级有关法规政策,对工程的管理负全面责任。
2、履行本协议,在制度允许的范围内建立以施工队长为首的生产经营管理体系。
3、风险金抵押按工程总造价的1%。
4、不得以任何理由或方式进行出让或转包工程包括铝合金、水电卫安装。
第九条本合同未尽事宜,按上级及甲方有关政策、制度执行。
第十条其他
执行公司单项工程核算与管理实施细则,百元产值含量工资按17%分段进行控制发放,超含量工资收超额工资的36%归公司。
第十一条本合同一式二份,甲乙双方各持一份,报总公司一份,甲乙双方签字盖章后生效,工程竣工结算完毕后终止。
甲方:(章)
乙方:(章)
签订日期: